当前位置：首页 > 百科 > 法律常识

企业承包合同诉讼的管辖如何确定（企业承包经营合同诉讼主体）

来源： 最后更新：24-02-18 12:38:59

一、企业承包合同诉讼的管辖如何确定？

建设工程合同纠纷适用专属管辖，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。

“以施工行为所在地为合同履行地”的规定与最高法院司法解释加工承揽合同“以加工行为地为合同履行地”的规定是一致的。这样规定便于人民法院审理案件，查清事实。如受诉法院所在地与建设工程分离，必然会增加受诉法院的工作负担、给一方当事人造成讼累，不符合“两便原则”(即便于人民法院审理和便于人民群众诉讼);以施工行为地为合同履行地，符合《民事诉讼法》规定，也符合“两便原则”.

按照《民事诉讼法》规定，除合同履行地为管辖地外，被告所在地也可能成为管辖地。

此外，按照《民事诉讼法》规定，建设工程施工合同的当事人在不违反《民事诉讼法》有关级别管辖和专属管辖的规定的情况下，可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同订立地、原告所在地、标的物所在地人民法院管辖。

二、签订工程承包合同应注意事项

(一)审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容

(1)主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

(2)履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容

(1)资质情况;

(2)施工能力;

(3)社会信誉;

(4)财务情况

(二)工期和施工进度

1、实际开工日期的认定

(1)承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

(2)承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

(3)若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

2、竣工日期的认定

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：

(1)双方确认的日期为竣工日期;

(2)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);

(3)承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(4)未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

涉及到承包合同的问题，首先双方在城签订合同时，一定要对合同的内容来进行审核，确定好是符合双方一致利益的，合同之中一旦进行签字，则会产生相应的法律效力，双方都应该对合同内容进行履行，一旦有不履行的情况，可以按照违约责任来进行要求赔偿。

标签: 建设工程  合同  承包合同  

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.zuomama.com/falv/346653.html

结婚一年离婚彩礼未领证可以要求退还吗？

网站首页 返回栏目

暂无